筑学网校
首页 课程中心 二级建造师 试听中心 资讯 名师 题库
您现在的位置：首页 > 二级建造师 > 考试题库

二级建造师考试题库

2017年二级建造师考试《法规及相关知识》真题及答案

单选题 多选题
单选题 多选题
单选题（每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1
关于二级建造师变更注册的说法，正确的是(     )
A. 变更注册后，注册有效期重新计算
B. 因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，由注册建造师承担责任
C. 变更注册只能由原聘用企业申请
D. 申请变更注册应当提交工作调动申请
A B C D
2
某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2014年5月1日。同年2月10日，该 建设单位与保险公司签订了建筑过关你测好难过一切险保险合同。施工企业为保证工期，于 童年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日，该建筑 工程一切险保险责任的生效日期为(     )
A. 2014年2月10日
B. 2014年4月20日
C. 2014年5月1日
D. 2014年5月10日
A B C D
3
甲建设单位与乙设计单位签订设计合同，约定设计费用200万元，甲按约定向乙支付了定金 50万元。如果一在规定时期内不履行设计合同，应该返还给甲(     )
A. 50万元
B. 80万元
C. 90万元
D. 100万元
A B C D
4
在承揽合同中，承揽人应承担违约责任的情形是(     )
A. 承揽人发现定作人提供的图纸不合理，立即停止工作并通知定作人，因等待答复，未能如 期完成工作
B. 承揽人发现定作人提供的材料不合格，遂自行更换为自己确认合格的材料
C. 因不可抗力造成标的物损毁
D. 因定作人未按照支付报酬，承揽人拒绝交付工作成果
A B C D
5
甲公司是某混凝土预制构件的专利权人，乙公司未经授权制造和销售该专利产品。甲发现 后，对乙提起侵权之诉。经查，乙共销售侵权产品800件，因乙的侵权行为，甲少销售600件 。甲销售专利产品每件获利2000元，乙销售亲去哪产品每件获利1000元，乙应赔偿甲（　　 ）
A. 60万元
B. 80万元
C. 120万元
D. 160万元
A B C D
6
根据《招标标投标违法行为就公告暂行办法》，关于招标违法行为记录公告的说法，正确 的是(     )
A. 已发限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月，公告 期限为6个月
B. 原行政处理决定呗已发变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并 在公关平台上予以声明
C. 被告的招标投标当事人人为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门 提出书面更正申请，公告部门在做出答复前停止对违法行为记录的公告。
D. 行政处理决定在被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告
A B C D
7
建设用地使用权自（ ）时设立
A. 土地交付
B. 转让
C. 登记
D. 支付出让金
A B C D
8
关于建设工程中代理的说法，正确的是(     )
A. 建设工程合同诉讼只能委托律师代理
B. 建设工程中的代理主要是法定代理
C. 建设工程中应由本人试试的民事法律行为，不得代理
D. 建设工程中被代理人的利益，代理人可直接转托他人代理
A B C D
9
行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（ ）裁决
A. 最高人民法院
B. 国务院
C. 全国人民代表大会
D. 全国人民代表大会常务委员会
A B C D
10
关于施工合同解除的说法，正确的是(     )
A. 合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除
B. 承包人将承包的工程转包，发包人可以解除
C. 发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除
D. 承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除
A B C D
11
关于无效施工合同工程款结算的说法，正确的是（）
A. 施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建筑工程经竣工验收不合格，承包人请求支付工程价款的，不予支持
B. 施工合同无效，但建设工程经竣工验收合格，承包人请求参照合同约定支付工价款的，不予支持
C. 施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，承包人请求参照合同约定支付工程价款的，应予支持
D. 施工合同无效，且建设工程经竣工验收不合格，修复后的建设工程经验收合格，发包人请求承包人承担修复费用的，不予支持
A B C D
12
关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（）
A. 按建筑施工总承包企业资质管理要求，资质等级越高则专职安全生产管理人员配备越多
B. 建筑施工企业经营规模较小的，可以不配备专职安全生产管理人员
C. 建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员
D. 作业难度大的施工作业班组必须配备专职安全生产管理人员
A B C D
13
关于安全专项施工方案实施的说法，正确的是（）
A. 由项目经理兼任专项方案实施情况检查员，对现场实施监督
B. 发现不按照专项方案施工的，报建设单位后整改
C. 施工企业技术负责人应当定期巡查专项方案的实施情况
D. 发现有危及人身安全隐患时，立即组织作业人员撤离
A B C D
14
关于施工企业专职安全生产管理人员职责的说法，正确的是（）
A. 组织制定本单位安全生产操作规程
B. 编制安全专项施工方案
C. 如实记录安全生产教育和培训情况
D. 建立健全本单位安全生产责任制
A B C D
15
某建设工程施工招标，甲公司中招后将其转包给不具有相应资质等级的乙公司，乙施工过程不符合规定的质量标准，给建设单位造成损失。关于 向建设单位承担赔偿责任的说法，正确的是（）
A. 甲.乙承担连带赔偿责任
B. 建设单位与甲有合同关系，应由乙承担赔偿责任
C. 乙为实际施工人，应由乙承担赔偿责任
D. 甲和乙承担按份赔偿责任
A B C D
16
关于劳动合同效力的说法，正确的是（）
A. 用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效
B. 存在用人单位免除自己的法定责任，排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效
C. 咏然单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同
D. 劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间
A B C D
17
关于仲裁裁决执行的说法，正确的是（）
A. 一方当事人不履行仲裁裁决的，另一方当事人可以向仲裁机构申请执行
B. 申请仲裁裁决强制执行的期限为2年，不能中止.中断
C. 仲裁裁决做出后，当事人不服裁决的事项提起诉讼
D. 仲裁裁决呗法院裁定不予执行后，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，申请仲裁
A B C D
18
暂缺
A. 依法限制招标投标当事人资质等方面的行政处理决定，所认定的限制期限长于6个月的，公告期限为6个月
B. 被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符的，可以向公告部门提出书面变更申请，公告部门在作出答复前停止对违 法行为记录的公告
C. 原行政处理决定被依法变更或撤销的，公告部门应当及时对公告记录予以变更或撤销，并在公告平台上予以声明
D. 行政处理决定再被行政复议或行政诉讼期间，公告部门应当停止对违法行为记录的公告
A B C D
19
关于节能技术进步的说法，正确的是（）
A. 利用财政性资金引进循环经济重大装备的，应当制定创新方案，并报有关部门审批
B. 国家采取强制措施研发施工节能技术
C. 节能技术政策大纲应由县级以上人民政府发布
D. 各级政府应当对循环经济重大科技攻关项目的自主创新研究，安排财政性资金予以支持
A B C D
20
关于行政复议的说法，正确的是（）
A. 行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议
B. 在行政复议中随时可以调解
C. 行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为
D. 行政复议决定具有终局性
A B C D
21
关于实施工程建设强制性标准的说法，正确的是（）
A. 工程建设强制性标准均为关于工程质量标准的强制性条文
B. 工程建设中采用新技术、新工艺、新材料且没有国家技术标准的，可不受强制性标准的限制
C. 工程建设地方标准中，对直接涉及环境保护和公共利益的条文，经国务院建设行政主管部门确定后，可作为强制性条文
D. 工程建设中采用国际标准或者国外标准且我国未坐规定的，可不受强制性标准的限制
A B C D
22
关于建设工程合同承包人工程价款优先受尝权的说法，正确的是（）
A. 承包人的优先受偿权优于抵押权
B. 承包人的优先受偿权可以对抗已经交付购买商品房大部分款项的消费者
C. 优先受偿权的范围包括承包人因发包人违约所造成的损失
D. 承包人行使优先受偿权的期限为1年
A B C D
23
关于建设工程自竣工验收备案的说法，正确的是（）
A. 施工企业自竣工验收合格之日起15日内办理备案
B. 自竣工验收备案必须提交监理单位出具的工程正式验收合格证明文件
C. 工程竣工验收完成后，建设单位应向备案机关提交工程质量监督报告
D. 工程竣工验收备案表一式二份，1份由建设单位保存，1份留备案机关存档
A B C D
24
根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业工程安全不良行为的是（）
A. 在城市市区内建设工程的施工现场未实行封闭围挡
B. 未按照节能设计进行施工
C. 未对涉及结构安全的试块、试件以及有关资料取样检测
D. 按照规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未取得证书上岗，情节严重
A B C D
25
关于联合体投标的说法，正确的是（）
A. 招标人接手联合体投标并进行资格评审的，联合体应当在提交资格评审申请文件后组成
B. 招标人应当在资格评审公告，招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标
C. 联合体某成员在同一招标项目中以自己名义单独投标，其投标有效
D. 由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定其资质等级
A B C D
26
关于民事诉讼执行程序的说法，正确的是（）
A. 具有执行力的裁判书只能由作出该裁判书的法院负责执行
B. 执行可以采取查封、扣押、冻结等措施
C. 执行异议审查和复议期间，暂停执行
D. 执行申请人只能是诉讼当事人
A B C D
27
关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（）
A. 接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大
B. 守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿
C. 当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担
D. 未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大
A B C D
28
关于仲裁协议效力的说法。正确的是（）
A. 当事人对仲裁协议有异议的，可以在仲裁进行中随时提出
B. 如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止
C. 当事人对仲裁协议效力有异议的，只能请求仲裁机构作出决定
D. 未约定仲裁机构的仲裁协议无效
A B C D
29
暂缺
A. 60%
B. 90%
C. 70%
D. 80%
A B C D
30
关于用人单位向劳动者支付报酬的说法，正确的是（）
A. 劳动报酬中的货币工资不包括津贴.补贴和奖金
B. 用人单位支付的工资可以以实物或有价证券等形式代替货币形式支付
C. 劳动者依法参加社会活动期间，用人单位应当依法支付工资
D. 劳动者在婚丧假期间。用人单位可以不支付工资
A B C D
31
关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（）
A. 投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件
B. 招标人收取的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还
C. 投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金
D. 投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人
A B C D
32
关于投标保证金的说法，正确的是（）
A. 投标保证金有效期应当与投标有效期一致
B. 投标分两阶段进行，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出
C. 投标保证金有效期从提交投标文件之日起算
D. 投标人终止招标的，应当及时退还已收取的投标保证金，招标文件未规定利息的，可以不返还利息
A B C D
33
根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出
A. 当事人所在地
B. 调解协议履行地
C. 调解协议签订地
D. 调解组织所在地
A B C D
34
建设单位申请领取施工许可证时，建设工程超过1年的建设工程，到位资金原则上最少为工程合同价的（）
A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 50%
A B C D
35
关于《建设工程质量管理条例》，设计文件应注明工程合理使用年限，该年限从（）之日起算
A. 颁发施工许可证
B. 工程竣工验收合格
C. 工程缺陷责任期届满
D. 工程法定最低保修期届满
A B C D
36
建筑施工噪声排放限值的测量位置是建筑施工场地的（）
A. 中心
B. 毗邻建筑物
C. 边界
D. 周边50米
A B C D
37
关于电子招标投标的说法，正确的是（）
A. 投标人在投标截止时间前不得补充.修改或者撤回投标文件
B. 投标人在投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤销投标文件
C. 投标人在投标截止时间后送达的投标文件，电子招标投标交易平台不得拒收
D. 投标人应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交
A B C D
38
根据《建筑工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（）
A. 隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查
B. 隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖
C. 监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求
D. 监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作
A B C D
39
甲施工企业有一辆里程表存在故障的工程用车，该车实际行驶里程8万公里，市场价格约为16万元，里程表显示行驶里程为4万公里。甲明知上述 情况存在，仍将该车以23万元价格卖给了乙施工企业，乙知情后诉至法院。乙的下列诉讼请求可以获得支持的是（）
A. 请求减少价款至16万元
B. 以欺诈为由解除合同
C. 以重大误解为由请求撤销合同
D. 请求甲承担缔约过失责任
A B C D
40
关于招标文件澄清或者修改的说法，正确的是（）
A. 招标文件的效力高于其澄清或修改文件
B. 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应在投标截止时间至少15日前澄清或者修改
C. 澄清或者修改可以以口头形式通知所有获取招标文件的潜在投标人
D. 澄清或者修改通知至投标截止时间不足15日的，在征得全部投标人同意后，可按原投标截止时间开标
A B C D
41
根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，施工投标人安全防护.文明施工措施的报价下限，是一句工程所在地工程造价管理机构测定费 率计算所需费用总额的（）
A. 60%
B. 90%
C. 70%
D. 80%
A B C D
42
施工现场发现的地下遗存文物，所有权属于（）
A. 施工企业
B. 建设单位
C. 建设用地使用权人
D. 国家
A B C D
43
根据《建筑企业资质管理规定》，关于施工企业资质证书的说法，正确的是（）
A. 资质许可机关未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定的，视为不准予延续
B. 企业发生合并.分离.重组以及改制等事项，可以直接乘积原施工企业资质
C. 资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书
D. 项目未取得施工许可证，施工企业擅自施工的，资质许可机关不予批准该施工企业的资质升级申请和增项申请
A B C D
44
关于评标结果异议的说法，正确的是（）
A. 对评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件
B. 只有投标人有权对项目的评标结果提出异议
C. 对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出
D. 招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行
A B C D
45
根据《建筑法》，下列情形中，符合施工许可证办理和报告制度的是（）
A. 某工程因故延期开工，向发证机关报告后施工许可证自动延期
B. 某工程因地震中施工，1年后向发证机关报告
C. 某工程因洪水中止施工，1个月内向发证机关报告，2个月后自行恢复施工
D. 某工程因政府宏观调控停建，1个月内向发证机关报告，1年后恢复施工前报发证机关核验施工许可证
A B C D
46
2016年9月15日，甲材料供应商与丙材料供应商订立书面合同，转让甲对乙施工企业的30万元债权。同年9月25日，乙接到甲关于转让债权的通知。关于该债权转让的说法，正确的是（）
A. 甲与丙之间的债权转让合同9月25日生效
B. 丙于9月15日可以向乙主张30万元债权
C. 甲与丙之间的债权转让行为于9月25日对乙生效
D. 乙拒绝清偿30万元债务的，丙可以要求甲和乙承担连带责任
A B C D
47
关于投标文件的送达与签收的说法，正确的是（）
A. 投标人应当在投标截止时间前，将投标文件送达投标地点
B. 招标人签收投标文件后，可以开启投标文件
C. 投标截止时间后送达的投标文件，招标人不得拒收
D. 未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收
A B C D
48
关于二级建造师执业范围的说法，正确的是（）
A. 注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人，项目均为小型工程施工项目的除外
B. 注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册另一企业。
C. 发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人
D. 因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人
A B C D
49
国家实行固定资产投资项目(     )评估和审查制度
A. 节地
B. 节水
C. 节能
D. 节材
A B C D
50
代履行是行政机关强制执行方式之一，关于代履行的说法，正确的是（）
A. 行政机关只能委托第三人代履行
B. 代履行不适用与人身有关的义务
C. 代履行的适用与不履行义务的后果无关
D. 代履行程序启动后，当事人履行不导致代履行停止
A B C D
51
关于劳动合同效力的说法，正确的是（）
A. 存在用人单位免除自己的法定责任.排除劳动者权利条款的，劳动合同全部无效
B. 用人单位发生合并或者分立，须与劳动者重新签订劳动合同
C. 用人单位投资人发生变更，原劳动合同继续有效
D. 劳动合同双方当事人签字或者盖章时间不一致的，以在先的时间为劳动合同的生效时间
A B C D
52
甲公司与乙公司订立了一份建材买卖合同，乙按约定向甲支付了定金4万元，合同月额定 如任何一方不履行合同应向对方支付违约金6万元。交货日期届满，甲无法交付该建材。乙诉 至法院提出的如下诉讼请求中，即能最大限度保护自己的利益，又能获得支持的是(     )
A. 请求甲双倍返还定金8万元
B. 请求甲支付违约金6万元，同时请求甲返还支付的定金4万元
C. 请求甲双倍返还定金8万元，同时请求甲支付违约金6万元
D. 请求甲支付委员金6万元
A B C D
53
根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取 样和送检的试块.试件或材料，不包括(     )
A. 用于非承重结构的钢筋连接接头试件
B. 地下使用的防水材料
C. 用于砌筑砂浆的水泥
D. 用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂
A B C D
54
关于施工生产安全事故应急救援预案备案的说法，正确的是（）
A. 已进行应急预案备案登记的，申领安全生产许可证时，可以不再提供相应的应急预案
B. 中央管理的总公司的专项应急预案，报总公司所在地主管部门备案。
C. 中央管理的总公司的所属单位的综合应急预案，由总公司统一备案
D. 施工企业申请应急救援预案备案，应当提交本企业技术负责人的评审意见
A B C D
55
关于安全生产监督检查人员执法的说法，正确的是（）
A. 安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密
B. 不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查
C. 安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移动其他部门处理
D. 安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件
A B C D
56
甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台大型设备，出租给乙使用。乙在该设备安 装完毕后，发现不能正常运行，关于该合同的说法，正确的是(     )
A. 甲应当对乙承担违约责任
B. 若乙破产，该大型设备属于乙的破产财产
C. 乙可以基于设备质量瑕疵而直接向丙索赔
D. 租赁期满，乙去的该设备的所有权
A B C D
57
根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良作为的是（）
A. 以他人名义投标
B. 将承包的工程违法分包
C. 未在规定期限内办理资质变更手续
D. 未按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重
A B C D
58
关于民事诉讼送达的说法，正确的是（）
A. 送达诉讼文书必须有送达回证
B. 诉讼文书寄出的日期为送达日期
C. 受送达人被监禁的，应当公告送达
D. 直接送达诉讼文书有困难的，应当公告送达
A B C D
59
施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是（）
A. 劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡
B. 施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤
C. 施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人
D. 劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒
A B C D
60
根据《建筑工程施工合同（示范文本）》，关于隐蔽工程检查程序的说法，正确的是（）
A. 隐蔽工程经监理人检查质量不合格的，承包人按监理人指示完成修复后即可覆盖，无需重新检查
B. 监理人不能按时进行检查的，应在检查前48小时向承包人提交书面延期要求
C. 监理人未按时进行检查，也未提出延期要求的，承包人不得完成覆盖工作
D. 隐蔽工程必须经监理人检查且质量符合隐蔽要求，并在验收记录上签字后承包人方可覆盖
A B C D
多选题（每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意。错选、少选，不得分；。）
61
下列投标人投标的情形中，评标委员会应当否决的有(     )
A. 投标人主动提出了对投标文件的澄清.修改
B. 联合体未提交共同投标协议
C. 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价
D. 投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字
E. 投标文件未对招标文件的实质性要求和条件作出响应
A B C D E
62
债的产生根据有(     )
A. 合同
B. 侵权
C. 支付价款
D. 不当得利
E. 无音管理
A B C D E
63
下列建设工程施工合同中，属于无效的有（ ）
A. 承包人对工程内容又重大误解订立的
B. 承包人胁迫发包人订立的
C. 未取得相应施工企业资质的承包人订立的
D. 建设工程必须进行招标而未招标订立的
E. 总承包人将主题结构的施工分包给他人订立的
A B C D E
64
下列招标情形中，属于不合理条件限制.排斥潜在投标人或者投标人的有(     )
A. 就同意招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
B. 设定的资格.技术.上午条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应
C. 先订或者指定特定的专利.商标.品牌.原产地或者供应商
D. 对不同的潜在投标人或者投标人采取相同的资格审查或者评标标准
E. 依法必须进行招标的项目以特定行业的业绩.奖项作为加分条件或者中标条件
A B C D E
65
关于施工企业项目经理部的说法，正确的是(     )
A. 项目经理部具有法人资格
B. 项目经理经施工企业授权管理施工项目
C. 项目经理部是施工企业组建的非常设下属机构
D. 项目经理是施工企业的内部岗位
E. 项目经理部自行承担施工行为的法律后果
A B C D E
66
某施工企业在施工过程中，由于保护措施不当，致使毗邻建筑物开裂和倾斜。受害人将施 工企业诉至法院，提出的下列诉讼请求可以获得支持的有(     )
A. 停止侵害
B. 消除危险
C. 恢复原状
D. 消除影响
E. 赔偿损失
A B C D E
67
下列用工方式中，属于违法用工的有(     )
A. 施工企业现场项目并不临时雇佣劳务作业人员并按日支付劳动报酬
B. 施工企业与劳务派遣单位订立劳务派遣协议，不与被派遣劳动者订立劳动合同
C. 施工企业向劳务分包企业分包作业任务，不与分包企业工人签订劳动合同
D. 施工企业与工人签订劳务合同，约定由工人支付各项社会保险费用
E. 施工企业现场项目部在国庆期间不安排劳务作业人员休假
A B C D E
68
甲公司将其有权处分的在建工程抵押给银行，银行同时要求甲提供保证担保，未约定保证方式。借款到期后，甲无力偿还银行贷款，则该银行有 权（）
A. 直接变卖该工程
B. 直接与甲协议以工程折价受偿
C. 直接转移占有该工程
D. 直接要求保证人代为清偿债务
E. 向法院起诉拍卖该工程后优先受偿
A B C D E
69
关于建设单位安全责任的说法，正确的有（）
A. 不得压缩合同工期
B. 确保地下管线的安全
C. 需要临时占用规划批准范围以外场地的，办理批准手续
D. 申领施工许可证时应当提供有关安全施工措施的资料
E. 审查专项施工方案
A B C D E
70
根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（）
A. 有完整的技术档案和施工管理资料
B. 有勘察.设计.施工等单位分别签署的质量合格文件
C. 完成建设工程设计和合同约定的主要内容
D. 有施工企业签署的工程保修书
E. 有工程使用的全部建筑材料.建筑构配件和设备的进场实验报告
A B C D E
71
下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有（）
A. 用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的
B. 劳动合同期满但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的
C. 因劳动者同时与他人建立劳动管理，对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的
D. 用人单位与劳动者协商一致，解除劳动合同的
E. 劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同的
A B C D E
72
在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，为取得县级以上人民政府或有关部门证明即可夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业中（）
A. 抢修作业
B. 保密工程作业
C. 抢险作业
D. 生产工艺上要求必须连续进行的作业
E. 产生环境噪声污染较轻的作业
A B C D E
73
劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（）
A. 在试用期内
B. 用人单位频临破产
C. 用人单位未依法缴纳社会保险费
D. 用人单位违章指挥.强令冒险作业危及劳动者人身安全
E. 用人单位以暴力.威胁手段强迫劳动者劳动
A B C D E
74
关于劳务派遣的说法，正确的有（）
A. 经营劳务派遣业务应当申请行政许可，办理公司登记
B. 劳务派遣用工只能在临时性.辅助性或者替代性的工作岗位上实施
C. 劳务派遣用工方式使劳动者的聘用与使用分离
D. 用工单位可以将被派遣劳动者再派遣到与其签订合同的其他用工单位
E. 除岗前培训费以外，劳务派遣单位不得再向被派遣劳动者收取费用
A B C D E
75
在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有（）
A. 以严重违背公序良俗的方法获取的证据
B. 未成年人所作的与其年龄和智力状况不想当的证言
C. 无正当理由未出庭作证的证人证言
D. 无正当理由未出庭作证的证人证言
E. 无法与原件.原物核对的复印件.复制品
A B C D E
76
根据《建设工程施工转包违法分包等违法行为认定查出管理办法（试行）》，属于合法分包的有（）
A. 经建设单位认可，施工企业将其承包的部分工程分包给个人
B. 施工总承包企业将钢结构工程分包给具有相应资质的企业
C. 施工企业将工程分包给未申领安全生产许可证的企业
D. 劳务分包企业将其承包的劳务再分包
E. 专业分包企业将其承包的专业工程中的劳务作业分包
A B C D E
77
下列投标人不正当竞争的情形中，视为投标人相互串通投标的有（）
A. 不同投标人的投标文件相互混装
B. 不同投标人的投标保证金从同一单位的账户转出
C. 不同投标人委托同一单位办理投标事宜
D. 不同投标人的投标报价呈规律性差异
E. 投标人之间约定中标人
A B C D E
78
关于民法的说法，正确的有（）
A. 商法是民法的特别法
B. 民法不调整人身关系
C. 合同法与民法是并列关系
D. 《建筑法》不属于民法
E. 经济法是民法的组成部分
A B C D E
79
下列民事责任承担方式中，属于违约责任的有(     )
A. 继续履行
B. 赔礼道歉
C. 赔偿损失
D. 恢复原状
E. 支付违约金
A B C D E
80
关于建设工程保修义务和损失赔偿责任的说法，正确的是(     )
A. 施工企业未按照设计要求施工造成的质量缺陷，由施工企业负责返修并承担赔偿责任
B. 因设计问题造成的质量缺陷，施工企业先负责维修，其赔偿责任由施工企业向设计单位索赔
C. 因建筑UC哎来质量不合格引起的质量缺陷，如属施工企业采购的，有施工企业负责维修并承担赔偿责任
D. 因监理单位错误管理造成的质量缺陷，先由施工企业负责维修，其赔偿责任由施工企业向监理单位索赔
E. 因使用单位使用不当造成的损坏问题，先由施工企业负责维修，其损失由使用单位自行承担
A B C D E
剩余时间00:00:00
暂停
返回列表 下次再做 下载
答题卡 0 / 80
单选题每题1分 共60题
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
多选题每题2分 共20题
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
保存进度，下次继续
交卷
网络错误！2. 提交成功！ 3.提交失败！
知道了
确定交卷 谢谢提醒,继续