承包人提交的竣工结算报告价格为2300万元，发包人委托审价公司审定的价格为1800万元，承包人对其中部分结算项提出异议。随后双方就有争议的部分进行谈判达成协议，商定总价2100万元。发包人签认后又另委托一家咨询公司对承包人之前没有提出异议的部分进行重审，审定的总价为1900万元。则发包人应当按照（）在15日内进行结算并备案，否则工程不得交付使用，有关部门不予办理权属登记。
A.2300万元
B.1800万元
C.2100万元
D.1900万元
对认定有转包、违法分包、挂靠、转让出借资质证书等违法行为的施工单位，应承担的法律责任是（ ）。
A.可依法限制其在3个月内不得参加任何招标投标活动、承揽新的工程项目
B.对其施工企业资质进行核查，对达不到资质标准要求的限期整改，整改仍达不到要求的，撤回其资质证书
C.直接责令其停业整顿6个月以上，停业整顿期间，不得承揽新的工程项目
D.直接降低其资质等级
甲公司中标后将部分专业工程依法分包给乙公司。施工中，建设行政主管部门在例行检查时，发现乙公司安全生产许可证过期，责令其停工。甲公司随即发出解除分包合同通知。关于本案的法律后果，说法正确的是（）。
A.由于乙公司事实上不能继续履行合同，甲无需通知，合同自动解除
B.甲通知解除合同，无需取得乙的同意，合同自通知发出时解除
C.乙有异议的，可以请求建设行政主管部门确认解除合同的效力
D.已完工程合格部分，乙有权请求甲按照合同约定支付工程款
根据《民法总则》及相关司法解释，当事人对债权请求权提出的诉讼时效抗辩，法院予以支持的是( )。
A.兑付国债本息请求权
B.支付存款本金及利息请求权
C.基于合同的违约金请求权
D.基于投资关系产生的缴付出资请求权
在法院的主持下，甲乙双方就纠纷的解决达成了调解协议，法院依法制作了调解书，在送达前甲方反悔，这时法院应该（ ）。
A.径行判决
B.强制执行
C.留置送达
D.重新调解
仲裁裁决被人民法院裁定不予执行的，当事人可以（ ）。
A.向人民法院上诉
B.向人民法院申请再审
C.向人民法院执行庭申请复议
D.根据双方达成的书面仲裁协议重新申请仲裁
当事人申请撤销仲裁裁决，应当向（ ）提出。
A.仲裁委员会的上级主管机关
B.仲裁委员会所在地的中级人民法院
C.仲裁员委员会所在地的基层人民法院
D.被告所在地的基层人民法院
下列法律文书中，属于可以强制执行的是（ ）。
A.双方签收的人民法院调解书
B.双方签收的人民调解委员会制作的调解书
C.双方签收的建设行政主管部门制作的调解书
D.方拒绝签收的仲裁调解书
关于仲裁的说法，正确的是( )。
A. 没有仲裁协议或者仲裁协议无效的，法院对当事人的纠纷应当予以受理
B. 对于仲裁协议有效的仲裁案件，法院仍具有管辖权
C. 只要一方当事人申请仲裁，仲裁委员会都应当予以受理
D. 仲裁裁决作出后，当事人就同一纠纷向法院起诉的，法院应当予以受理
关于仲裁协议效力的说法，正确的是（）。
A.当事人对仲裁协议效力有异议的，可以在仲裁进行中随时提出
B.如果合同终止，则合同中仲裁条款的效力也终止
C.当事人对仲裁协议有异议的，只能请求仲裁机构作出决定
D.未约定仲裁机构的仲裁协议无效
关于担任人民调解员的基本条件，正确的是（ ）。
A.自然人
B.具有大学本科学历
C.热心人民调解工作
D.具有中级以上职称
关于行政复议的说法，正确的是（ ）
A.行政复议既可以解决行政争议，也可以解决民事或者其他争议
B.在行政复议中随时可以调解
C.行政复议可以应申请一并审查抽象行政行为
D.行政复议决定具有终局性
下列各类事项中，属于人民法院不受理的是（ ）。
A.对许可证和执照等行政处罚不服的
B.对财产的查封等行政强制措施不服的
C.认为行政机关侵犯法律规定的经营自主权的
D.认为地方性法规违法的
根据《民事诉讼法》，当事人申请司法确认经人民调解委员会调解达成的调解协议，由双方当事人依法共同向（）基层人民法院提出。
A.当事人所在地
B.调解协议履行地
C.调解协议签订地
D.调解组织所在地
工程建设过程中发生下列事项时，属于仲裁机构受理范围的是（ ）。
A.建设单位压缩合同约定工期
B.施工单位因偷工减料被责令停业整顿
C.承包单位转让工程监理业务被吊销营业执照
D.建设行政管理部门对工作人员的处罚
某工程施工合同因被拖欠工程款发生纠纷，施工方诉至法院，后本案经调解达成协议，并制作了调解书。关于本案中调解的说法，正确的是（ ）。
A.法院调解应由审判员一人主持
B.调解书经双方当事人签收即发生法律效力
C.法院调解必须邀请有关单位和个人协助
D.调解书与判决书的效力不同
某设备检验检测单位，对其承担的设备安全检测、检验出具了虚假的证明，并得到9.8万元的费用;按照《安全生产法》规定，对该设备检验检测单位应处以()的罚款。
A.2万元以上5万元以下
B.5万元以上10万元以下
C.10万元以上20万元以下
D.20万元以上
甲、乙双方在合同中约定赔偿损失为5万元，甲方因违约给乙方造成直接损失2万元，间接损失1.5万元，那么，甲方应向乙方支付的赔偿金为()。
A.2万元
B.3.5万元
C.5万元
D.8.5万元
根据《立法法》规定，在公布后30日内应当报全国人民代表大会常务委员会备案的规范性文件，不包括（）。
A.行政法规
B.地方性法规
C.民族自治条例和单行条例
D.部门规章和地方政府规章
下列关于地役权的说法中，正确的是（ ）。
A.地役权属于约定的担保物权
B.地役权依登记设立
C.土地所有权人可随时在自己的土地上设立地役权
D.地役权不可以单独转让
某新设立的建筑公司，发起人于2015年4月2日提出申请，同年4月12日工商行政管理部门核准营业执照，于10月5日提出申请，11月3日建设行政主管部门核准资质证书，则该建筑公司取得法人资格的时间为（ ）。
A.4月2日
B.4月12日
C.10月5日
D.11月3日
根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，属于转包的行为是（）。
A.施工总承包单位不履行管理义务，只向实际施工单位收取费用，主要材料、构配件及设备的采购由其他单位或个人实施的
B.施工总承包单位将房屋建筑的钢结构分包给其他单位施工的
C.施工单位在现场派驻的项目经理与施工单位没有建立社会保险关系的
D.工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中载明的承包单位不一致的
根据《合同法》，有关建设工程施工合同双方当事人权利义务，表述正确的是（ ）。
A.发包人不得将建设工程分期、分标段发包给不同承包人
B.发包人对作业进度、质量的检查，应当事先通知承包人，以免妨碍承包人正常作业
C.发包人未能及时检查隐蔽工程的，承包人有权要求工期顺延，并索赔停工、窝工损失
D.因发包人原因造成工程质量不符合约定的，发包人无权要求承包人修理、返工或者改建
根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，符合施工生产安全事故报告要求的做法是（ ）。
A.任何情况下，事故现场有关人员必须逐级上报事故情况
B.重大事故和特别重大事故，需逐级上报至省建设主管部门
C.除道路交通、火灾事故外，自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报
D.实行施工总承包的建设工程，由监理单位负责上报事故
关于建设工程竣工消防验收说法正确的是（ ）。
A.对于大型人员密集场所的工程，建设单位竣工消防验收后报公安消防机构备案
B.建设单位向公安消防机构申请消防验收应提交施工、监理、检测单位的资质等级证明文件
C.公安机关消防机构应当自受理消防验收申请之日起30日内组织消防验收
D.对于公安消防机构不做验收的其他建设工程，施工单位消防验收备案后，公安消防机构随机抽查
建设工程项目中，可行的发包方式是（ ）。
A. 将监理业务委托给该项目的具有相应监理资质的设计单位
B. 将项目管理咨询业务委托给该项目的工程总承包单位
C. 将设备采购业务委托给该项目的工程监理单位
D. 将监理业务委托给该项目的有相应监理资质的施工承包单位
关于《建筑工程施工质量统一验收标准》GB50300-2013，说法错误的是（ ）。
A. 其中的强制性条文属于强制性国家标准
B. 施工合同未约定采用该标准的，不作为工程验收依据
C. 该标准是建设行政主管部门进行质量监督的依据之一
D.地方标准中，与该标准发生抵触的内容，应当自行废止
根据《建筑工程五方责任主体终身责任追究暂行办法》，以下说法错误的是（ ）。
A.建筑工程开工建设前，建设、勘察、设计、施工、监理单位法定代表人可以签署授权书，明确本单位项目负责人
B.五方责任主体项目负责人按照国家有关规定，在工程设计使用年限内对工程质量承担责任
C.项目负责人对工程质量承担终身责任
D.工程质量终身责任实行书面承诺和竣工后永久性标牌制度
甲施工单位向乙建材商订购30万元货物，双方约定甲施工单位在合同签订后2日内支付5万元定金。乙建材商在约定的时间只收到3万元定金，但并未提出异议。后因货源紧缺建材商不能交付货物，则甲可要求建材商返还（ ）万元。
A.3
B.5
C.6
D.10
根据《刑法》相关规定，属于工程重大安全事故罪犯罪主体的是（ ）。
A.勘察单位
B.设计单位
C.材料设备供应单位
D.工程质量监督机构
根据《建筑市场诚信行为管理办法》的规定，诚信行为记录信息公布后，由省、自治区、直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，（ ）。
A.对整改确有实效的，由企业申请，可删除其不良行为记录
B.对整改确有实效的，可缩短其不良行为信息公布期限，但最短不得少于6个月
C.对拒不整改或整改不力的，可延长其不良行为信息公布期限
D.当事人对行政决定提起行政复议或行政诉讼期间，应暂停相关的不良行为信息公布
注册执业人员未执行法律法规，在认定有转包行为的项目中担任施工单位项目负责人的，（ ）。
A.责令停止执业3个月以上1年以下
B.吊销执业资格证书
C.终身不予注册
D.经安全考核合格可以重新担任施工单位项目负责人
无效合同处理的主要方式是（ ）。
A.双方协商一致后解除合同
B.提供担保后可以继续履行
C.返还财产，不能返还的折价补偿
D.不予结算并没收违法所得
根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任的是（ ）。
A.发包人未按时提供其负责购买的建筑材料
B.直接指定分包人分包专业工程
C.发包人迟延提供设计文件
D.发包人拖欠工程进度款
根据《招标投标法实施条例》，属于招标人与投标人串通投标行为的是（ ）。
A.设定的资格、技术、商务条件与项目实际需要不符
B.授意投标人修改投标文件压低报价
C.以特定的奖项作为加分条件
D.对潜在投标人采取不同的资格审查标准
以下关于民事纠纷，说法正确的是（ ）。
A.继承权纠纷属于财产纠纷，损害赔偿纠纷属于人身纠纷
B.施工单位未经许可使用他人的专利、工法产生的纠纷，属于合同纠纷
C.发包人和承包人就工期、质量产生的纠纷属于侵权纠纷
D.建设工程民事纠纷主体地位平等且具有可处分性
关于民事责任，下列说法正确的是（ ）。
A.民事责任方式包括责令限期改正、降低资质等级
B.民事责任以补偿性为原则，因此不包括惩罚性赔偿责任
C.合同无效的，当事人可以不承担民事责任
D.当事人已承担行政责任或刑事责任的，不免除民事责任
根据《建设工程质量管理条例》，施工单位的质量责任不包括（ ）。
A.施工单位应当按照经审查合格的施工图设计文件和施工技术标准进行施工，对因施工导致的工程质量事故或质量问题承担责任
B.在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，按照强制性标准要求进行施工
C.对涉及结构安全的试块、试件、材料，在建设单位或监理单位监督下现场取样并送检
D.隐蔽工程在隐蔽前，通知建设单位和工程质量监督机构
甲劳务派遣公司派遣王某到乙施工企业从事钢筋工岗位，乙公司在某总承包项目中承接了一项土建分包工作。王某在施工中因操作不慎受伤，该工伤认定应当由（ ）向社会保险行政部门提出申请。
A.王某
B.甲公司
C.乙公司
D.总承包单位
施工单位应经过建设行政主管或其他有关部门考核合格的人员不包括（ ）。
A.应急救援人员
B.单位主要负责人
C.专职安全生产管理人员
D.特种作业人员
关于不动产物权设立、变更等，下列说法正确的是（ ）。
A.不动产物权的设立、变更、转让和消灭，自不动产交付之日起发生效力
B.当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，未办理物权登记，不发生合同效力
C.不动产物权登记由合同签订地的登记机构负责办理
D.属于国家所有的自然资源，所有权可以不登记
下列职责中，不属于施工单位消防安全教育工作的是（ ）。
A.对电工、电焊工、气焊工进行上岗作业资格培训
B.在工地醒目位置悬挂消防安全挂图和消防安全警示标识
C.对明火作业人员进行经常性的消防安全教育
D.每半年至少组织一次灭火和应急疏散演练
建筑施工单位项目负责人应定期带班制度，符合规定的是（ ）。
A.项目负责人带班生产时间不少于本月工作时间的80%
B.项目负责人因其他事务离开施工现场时，应向企业负责人请假并经批准
C.项目负责人在同一时期最多只能承担两个工程项目的管理工作
D.项目负责人是工程项目质量和安全管理的第一责任人
某建设项目未依法参加工伤保险，分包单位职工发生工伤事故，以下说法错误的是（ ）。
A.总包和建设单位承担连带责任
B.分包、总包、建设单位不支付工伤保险待遇的，由工伤基金先行支付
C.工伤基金先行支付的工伤保险待遇，由人民法院依法向分包、总包、建设单位追偿
D.由分包单位支付工伤保险待遇
下列情形中，人民法院应当再审的不包括（ ）。
A. 原判决、裁定认定事实的主要证据未经质证的
B. 对审理案件需要的主要证据，法院未主动调取收集的
C. 原判决遗漏或者超出诉讼请求的
D. 应当参加诉讼的当事人，因不可归责于本人原因未参加诉讼的
建筑起重机械安装单位的安全职责是（ ）。
A.编制拆装工程专项施工方案并由本单位技术负责人签字
B.审核使用单位编制的事故应急救援预案
C.安装完毕后，组织施工、监理单位验收
D.监督检查建筑起重机械的使用情况并定期进行检测
某施工合同约定：发生争议由仲裁委员会或有管辖权的人民法院管辖，根据该条款，对该争议案件享有管辖权的应为（ ）。
A.被告所在地法院
B.仲裁委员会
C.合同签订地法院
D.工程所在地法院
下列选项中，违反施工许可证制度的是（ ）。
A.某临时建筑未申请领取施工许可证即开工
B.某工程因洪水中止施工，半年后向发证机关作了报告
C.某工程因故不能开工，第三个月向发证机关申请延期开工
D.某工程因宏观调控停建一年多，恢复施工前报发证机关核验施工许可证
关于第三方专项检测和见证取样检测机构的法定义务，说法正确的是（ ）。
A.检测机构是行政机关下属、具有管理公共事务职能的组织
B.检测机构负责监制建筑材料、设备和构配件
C.检测机构应当将涉及结构安全检测结果的合格情况，及时报告建设主管部门
D.检测机构不得与该项目设计、施工、监理单位有隶属、利害关系
关于施工企业资质管理制度，说法正确的是（ ）。
A.建筑业资质证书有效期与安全生产许可证有效期相同
B.企业合并、分立、改制、重组的，可以直接承继原建筑业企业资质
C.企业在资质有效期内不能保持资质条件的，主管部门应当责令限期整改并向社会公告，整改期限不超过6个月
D.企业在被撤回资质后，不可以申请恢复原资质等级
下列关于债权的表述，正确的是（ ）。
A.债权只有通过当事人的约定才能产生
B.债权为相对权，权利人义务人都只能是特定之人
C.施工单位为警示行人设置警示标志，发生无因管理之债
D.施工单位不按图施工，偷工减料的，发生不当得利之债
发包人对工程质量有异议，拒绝办理竣工决算，但该工程已实际投入使用，该质量争议的解决方法是（ ）。
A.按工程保修合同执行
B.就争议部分根据有资质的鉴定机构的检测结果确定方案
C.按工程质量监督机构的处理决定执行后办理竣工结算
D.采取诉讼的方式解决
基于建设单位主张，某建设工程施工合同被人民法院撤销，则合同被撤销的原因可能是（ ）。
A.建设单位的代理人签订合同时超越了代理权
B.该合同的履行会损害社会公共利益
C.施工单位投标时与其他投标人恶意串通
D.施工单位以欺诈手段订立合同，损害建设单位利益
根据《合同法》，定作人中途变更承揽工作要求的，承揽人可以（ ）。
A.留置工作成果
B.要求赔偿损失
C.单方解除合同
D.要求继续履行
达到一定规模，必须依法进行公开招标的项目是（ ）。
A.以工代赈，需要使用农民工的项目
B.技术复杂，无法精确拟定技术规格的项目
C.国有资金占控股或者主导地位的项目
D.大型或结构复杂的项目
根据最高法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下面说法正确的是（ ）。
A.承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供书面签证文件证明工程量发生的，不予支持
B.当事人约定垫资利息，承包人请求按照约定支付利息的，不予支持
C.发包人未经竣工验收擅自使用建设工程的，以承包人提交验收报告之日为竣工日
D.当事人另行订立的施工合同，与经过备案的中标合同不一致的，应当以备案合同作为结算依据
某工程由于周边道路改造，运输材料的车辆不能进场，导致该工程停工达100天之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲担任其他工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是（ ）。
A.甲不能同时担任该两个项目的项目经理
B.经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理
C.经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理
D.经建设主管部门同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理
甲公司欲购乙公司生产的塔吊，因缺乏资金，遂由丙公司提供融资租赁。由于塔吊存在质量问题，吊装的物品坠落并砸伤行人丁，甲公司被迫停产修理。根据合同法律制度的规定，下列各项中，正确的有( )。
A.甲公司无权请求丙公司赔偿修理塔吊的费用
B.甲公司可以以塔吊存在质量问题并发生事故为由，延付或拒付租金
C.丙公司应当对甲公司承担违约责任
D.丁可以请求丙公司赔偿损失
关于退还投标保证金，说法错误的是（ ）。
A.投标人在投标截止前书面通知撤回已提交的投标文件，招标人应当在收到通知后5日内退还投标保证金，但可以不支付利息
B.招标人因故终止招标，应当及时退还所收取的投标保证金及银行同期存款利息
C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金
D.招标人最迟在发出中标通知后5日内，向未中标人和中标人退还投标保证金及银行同期存款利息
某建筑物外墙广告牌因安装质量问题发生脱落，造成正在楼下停留的车辆损坏，本案中侵权之债的债权人是（ ）。
A.车辆所有人
B.建筑物所有人
C工程建设单位
D.广告安装单位
根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》规定，属于建设单位违法发包行为的有（ ）。
A.将设计、采购、施工一并发包给一个工程总承包单位
B.未经主管部门核准，将工程项目直接发包
C.设置不合理招标条件，限制、排斥潜在投标人
D.将土建工程和幕墙工程分别发包
E.指定总承包单位将其施工合同范围内的装修工程分包
法律规定，用人单位因特殊原因需要劳动者延长工作时间的，每日不得超过3小时。但是建筑施工企业在（ ）情况下，延长劳动者工作时间不受上述限制。
A.为国庆献礼抢工期
B.因临时用电线路故障抢修
C.因基坑渗漏进行紧急处理
D.因工艺上必须连续作业
E.因特殊需要必须夜间作业
根据《招标投标法实施条例》，某施工项目招标中，下列投标确定无效的是（ ）。
A.A公司为招标人的下属公司
B.B公司是C公司的控股公司，两公司组成联合体参加同一项目投标
C.D公司和E公司的法定代表人是同一人，两公司在该项目中不同标段分别进行投标
D.F公司在投标有效期内发生分立的重大变化
E.G公司和H公司组成联合体投标，资格预审后增减、更换成员
甲施工企业承揽的一个公路项目需要一批水泥。采购员张某持项目经理部盖章的书面授权委托书到乙建材公司购买一批325#硅酸盐水泥，但乙建材公司将货发到后，项目经理声称项目上需要的是425#水泥，且授权书中并没有自己签字，拒绝支付货款。关于本案，说法正确的是（ ）。
A.委托书中，应当由项目经理签字并由项目部盖章方为有效
B.委托书中应当载明代理事项和权限
C.委托书授权不明的，委托书无效
D.甲施工企业对乙建材公司承担责任，张某负连带责任
E.乙建材公司可以以项目经理部为被告提起诉讼
下列必须予以报废的建筑起重机械是（ ）。
A.超过安全技术标准规定的年限
B.超过制造厂家规定的使用年限
C.经检验达不到安全技术标准规定
D.没有齐全有效的安全保护装置
E未经安全检测
根据《建设工程安全生产条例》，属于工程建设单位安全职责的有（ ）。
A.对施工现场安全负总责
B.需要进行爆破作业的，申请办理批准手续
C.审查安全技术措施或专项施工方案
D.提供建设工程安全施工措施费用
E.涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，应当委托原施工单位施工
施工合同履行中，主管部门查明承包人系挂靠承揽工程，责令其终止施工。当事人需要承担的民事责任包括（ ）。
A.已完工程合格部分，发包人应参照合同约定支付工程款
B.已完工程不合格部分，承包人应承担修复费用
C.承包人应当负责赔偿给发包人造成的损失
D.承包人应当按约定支付违约金
E.发包人可以没收承包人提交的履约保函
下列情形中，各方主体应依法承担连带责任的是（ ）。
A.甲乙组成投标联合体并中标某工程，则甲乙对该承包合同的履行承担连带责任
B.建筑施工企业丙允许施工企业丁以丙的名义承揽工程，则因该工程不符合规定的质量标准造成的损失，丙与丁承担连带赔偿责任
C.总承包项目有多个专业工程分包的，各分包单位应就其质量和安全对总承包单位承担连带责任
D.监理单位与承包单位串通，为承包人谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应当与承包单位承担连带赔偿责任
E.建设单位直接指定分包人，给总包单位造成损失的，建设单位与指定分包人承担连带赔偿责任
某工程项目建设单位在向某县建设局申请领取施工许可证时，县建设局依据本市交建委有关规定，要求建设单位提交农民工工资保证金，否则拒绝办理。建设单位提起行政诉讼。关于本案，说法正确的是（ ）。
A.未经行政复议，建设单位不得提起行政诉讼
B.建设单位可以在县建设局做出不予颁发决定之日起6个月内起诉
C.建设单位在起诉时可以一并提出行政赔偿请求
D.建设单位在起诉时可以一并要求审查市交建委的规定
E.建设单位可以就市交建委的规定提起行政诉讼
《建设工程安全生产管理条例》规定，专职安全生产管理人员发现安全事故隐患，应当及时向（ ）报告。
A.项目负责人
B.安全生产领导小组
C.技术负责人
D.安全生产管理机构
E.负责项目管理的技术人员
根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身追究暂行办法》，有下列（ ）情形的，县级以上人民政府住房城乡建设主管部门应当依法追究项目负责人的质量终身责任。
A. 发生严重工程质量问题被投诉并造成恶劣社会影响
B. 施工进度严重拖延被媒体曝光
C. 工程款未结清造成群体性事件
D. 由于勘察、设计、施工问题造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能使用
E. 发生工程质量事故
根据国家有关规定，有关质量保证金和缺陷责任期，说法正确的有（ ）。
A.所谓“缺陷”仅指建设工程质量不符合工程建设强制性标准
B.所谓“缺陷责任期”一般不超过2年，由发承包双方在合同中具体约定期限
C.所谓“质量保证金”，是指通过承包合同约定，从应付工程款中预留，用以保证承包人在缺陷责任期内对工程缺陷进行维修的资金
D.缺陷责任期内，工程发生缺陷，经鉴定为承包人原因的，发包人可以按照约定没收质量保证金
E.缺陷责任期到期后，承包人可以向发包人请求返还质量保证金
关于诉讼时效，说法不正确的是（ ）。
A.当事人不得约定延长或者缩短诉讼时效期间
B.当事人一方起诉的，诉讼时效自法院受理之日起中断
C.权利人对同一债权的部分债权主张权利的，诉讼时效中断的效力及于剩余债权
D国际货物买卖合同纠纷适用于普通诉讼时效3年
E.诉讼时效中断，从中断、有关程序终结时起，诉讼时效期间重新起算
甲乙在施工合同中约定仲裁协议。仲裁裁决作出后，甲以仲裁程序违法为由向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销仲裁裁决。法院支持了甲的请求，甲就该纠纷（ ）。
A.可以请求仲裁委员会重新组成仲裁庭申请仲裁
B.可以与乙重新达成仲裁协议并申请仲裁
C.可以向被告住所地人民法院起诉
D.可以请求当地建设行政主管部门调解
E.可以向工程所在地法院起诉
县级以上人民政府建设行政主管部门和其他有关部门履行监督检查职责时，有权采取下列措施（ ）。
A.要求被检查的单位提供有关工程质量的文件和资料
B.进入被检查单位的施工现场进行检查
C.发现有影响工程质量的问题时，责令改正
D.发现质量问题时，查封被检查单位的文件和资料
E.对发现质量问题的现场进行查封检查
某施工企业与工人订立劳动合同，其中有规定：施工企业工人应遵章操作，若发生安全事故，后果由工人自负。对于上述条款，正确的是（ ）。
A.发生安全事故应由工人自负
B.该条款无效，但不影响其他条款的效力
C.该劳动合同无效
D.应撤销施工企业的资质
E.施工企业主要负责人应受行政罚款
关于抵押物的说法，正确的是（ ）。
A.抵押以不转移物的占有为特征
B.已登记的抵押物，在抵押期间不得转让
C.抵押人转让抵押物所得的价款，应当向抵押权人提前清偿或提存
D.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保
E.同一在建工程抵押给两个以上债权人的，应按照权利人办理抵押登记的先后顺序受偿
在建设工程招投标活动中，关于联合体投标的说法，正确的有()。
A.联合体各方在同一招标项目中，既可以联合体名义招标，又可以自己名义招标
B.两个以上的个人可以组成联合体
C.招标人可以强制投标人组成联合体
D.在资格预审前，联合体可以增加成员
E.联合体各方就中标项目承担连带责任
关于施工许可制度和开工报告制度的说法，正确的有（）
A.实行开工报告批准制度的工程，必须符合国务院的有关规定
B.建设单位领取施工许可证后因故不能按期开工的，最多可延期6个月
C.建设工程因故中止施工满一年的，恢复施工前应报发证机关核验施工许可证
D.实行开工报告批准制度的工程，因故不能按期开工超过6个月的工程，应当重新办理开工报告审批手续
E.实行开工报告批准制度的工程，其开工报告主要反映的是施工企业应具备的开工条件
民事诉讼的基本特点是（）
A.公权性
B.强制性
C.自愿性
D.保密性
E.程序性
400
浙公网安备 33010302000273号 增值电信业务经营许可证：浙B2-20160401